建设工程律师事务所南京工程纠纷处理律师_广东华商（南京）律师事务所

建设工程律师事务所南京工程纠纷处理律师

¥100.00 元/个起浏览次数：1990次

产品规格：
发货地:江苏省南京鼓楼区

关键词

建设工程律师事务所

详细说明

建筑律师和房地产律师的区别是什么，首先，律师都是通过国家统一**考试/律师考试的可靠执业者，其考试范围包括所有中国现行的主要法律，可以说人人都是“法律通”，其次，随着社会分工发展，也出现您所问的不同称号的律师。这说明了该律师在该领域特别精通或者擅长。建筑律师对应的是“建设施工”领域的纠纷处理房地产律师对应的是“房地产买卖”领域的纠纷处理
法律事务领域非常的宽，一般可以分20个领域，一个律师一般只能对2～3个领域保持“精通”的可靠水平，万金油律师现已经没有市场了。建筑律师是指精通建筑工程法律事务、并且熟悉建筑工程实务的律师，这类律师至少应清楚工程招投标、建筑工程相关的基本知识（包括：设计、施工进度、结算、工程签证、质量验收、保修等等），主要是为建筑商、开发商、设计单位、监理单位等相关主题提供法律服务的，是非常可靠的律师。

工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况，承包人都可以提出工期顺延、费用索赔和利润索赔。按照造成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中**种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，**种情况承包人可以获得费用索赔，只有**种情况，承包人可以获得利润索赔。
计划进度和定额工期是工期延误的参照物。
一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。比如拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，比如未办理开工证等，导致建设行政主管部门勒令停工的。
以上**种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有停工，而是继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未造成全面停工的，还要对工期顺延及费用索赔进行合理分析。
甲方原因造成的工期延误，发包人可以主张工期顺延、费用索赔和利润索赔。

南京建设工程律师如何收费？南京建设工程律师徐义明简单介绍下：随着我国**的深入，建筑工地随处可见，吸引了大量的企业和个人投身到建筑行业，因此产生了大量纠纷，工程质量问题、拖欠工程款的行为层出不穷，层层转包、违法分包等现象屡禁不止。所以建设工程纠纷也司空见惯，那么遇到建设工程纠纷应该怎么处理？如果协商不成还是要向法院起诉维护自己权益的，那么这就涉及请建设工程律师了，那么在南京建设工程律师如何收费呢？可以分以下三种：
1.固定收费，建设工程律师会根据具体情况给予固定报价。
2.半风险收费，前期收取相应的律师费，后期费用按照百分比收取，这个百分比也是当事人和律师协商的。
3.全风险收费，前期收取几千元办案费，后期费用也是按照百分比收取的，这个比例比半风险要高。
南京地区随着城市房价上涨，建筑工程纠纷也日益增多，具体南京建筑工程律师收费要根据案情和具体工程涉诉的金额等因素综合考虑后才能报价，所以，出现南京建筑工程纠纷的当事人，可以带上相关的证据材料提前与律师约好到律师事务所面谈了解具体案情后，给出较终的律师费报价，南京建设工程律师徐义明的回答希望可以帮到大家。
徐义明律师，擅长工程款拖欠纠纷、建筑工程纠纷、合同纠纷、工程质量纠纷、建设工程施工合同纠纷、建设工程设计合同纠纷、建设工程勘察合同纠纷等！

gdyinrui.cn.b2b168.com/m/

建设工程律师事务所 南京工程纠纷处理律师

建设工程律师事务所南京工程纠纷处理律师